2022一级造价师 《建设工程计价》章节题及参考答案 （真题版）5 ...
作者：云舟培训 文章来源：yunzhoupx.cn 更新时间：2023-7-7 11:45 热度：339
本文导航
第二节 工程合同价款支付与结算
1.【2021】下列有关质量保证金说法正确的是( )。
A.无论是否提供质量保证履函，都应提交质量保证金
B.政府性投资建设项目，质量保证金预留在主管部门
C.社会性资本的质量保证金应预留在发包方
D.发包人被撤销的，质量保证金应随建设工程一起移交给使用方
【正确答案】D
【考点来源】工程合同价款支付与结算
【优异解析】在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包人不得同时预留工程质量保证金，A 选项错误；其他政府投资项目，质量保证金可以预留在财政部门或发包方，B 选项错误；社会投资项目采用预留质量保证金方式的，发承包双方可以约定将质量保证金交由金融机构托管，C 选项错误；缺陷责任期内，如发包人被撤销，质量保证金随交付使用资产一并移交使用单位，由使用单位代行发包人职责，D 选项正确。
2.【2021】某项工程合同价 12000 万元，其中材料和设备占百分之 50，已知预付款 3600 万元，起扣点是多少( )。
A.7200 B.6120 C.4800 D.9951
【正确答案】C
【考点来源】预付款及期中支付
【优异解析】起扣点=12000-3600/50%=4800 万元
3.【2021】发生下列工程事项时，发包人应予计量的是( )。
A.清单内但是质检资料不全
B.合同外工程量
C.监理再次检验质量合格的挖土方工程
D.恶劣气候导致的临时措施加固
【正确答案】C
【考点来源】工程计量
【优异解析】工程计量的范围包括：工程量清单及工程变更所修订的工程量清单的内容合同文件中规定的各种费用支付项目，如费用索赔各种预付款、价格调整、违约金等。
4.【2021】有效的仲裁协议是申请仲裁的前提，仲裁协议达到有效必须同时具备的内容有( )。
A.请求仲裁的意思表示
B.仲裁事项
C.仲裁期限
D.仲裁费用
E.选定的仲裁委员会
【正确答案】ABE
【优异解析】仲裁协议的内容应当包括:1)请求仲裁的意思表示；2)仲裁事项；3)选定的仲裁委员会。前述三项内容必须同时具备，仲裁协议方为有效。
5.【2020】发生下列工程事项时，发包人应予计量的是（ ）。
A.承包人自行增建的临时工程工程量
B.因监理人抽查不合格返工增加的工程量
C.承包人修复因不可抗力损坏工程增加的工程量
D.承包人自检不合格返工增加的工程量
【正确答案】C
【优异解析】（1）不符合合同文件要求的工程不予计量。即工程必须满足设计图纸、技术规范等合同文件对其在工程质量上的要求，同时有关的工程质量验收资料齐全、手续完备，满足合同文件对其在工程管理上的要求。
（2）按合同文件所规定的方法、范围、内容和单位计量。工程计量的方法、范围、内容和单位受合同文件所约束，其中工程量清单（说明）、技术规范、合同条款均会从不同角度、不同侧面涉及这方面的内容。
在计量中要严格遵循这些文件的规定，并且一定要结合起来使用。
（3）因承包人原因造成的超出合同工程范围施工或返工的工程量，发包人不予计量。
6.【2020】某工程合同总额为 20000 万元，其中主要材料占比 40%，合同中约定的工程预付款项总额为2400 万元，则按起扣点计算法计算的预付款起扣点为（ ）万元。
A.6000 B.8000 C.12000 D.14000
【正确答案】D
【优异解析】T=P-M/N=20000-2400/40%=14000 万元
7.【2020】对于国有资金投资的建设工程，受发包人委托对竣工结算文件进行审核的单位是（ ）。
A.工程造价咨询机构
B.工程设计单位
C.工程造价管理机构
D.工程监理单位
【正确答案】A
【优异解析】竣工结算文件审核的委托。国有资金投资建设工程的发包人，应当委托具有相应资质的工程造价咨询机构对竣工结算文件进行审核
8.【2020】因承包人原因解除合同的，承包人有权要求发包人支付（ ）。
A.承包人员遗送费
B.临时工程拆除费
C.施工设备运离现场费
D.已完措施项目费
【正确答案】D
【优异解析】因承包人违约解除合同的，发包人应暂停向承包人支付任何价款。发包人应在合同解除后规定时间内核实合同解除时承包人已完成的全部合同价款以及按施工进度计划巳运至现场的材料和工程设备货款，按合同约定核算承包人应支付的违约金以及造成损失的索赔金额，并将结果通知承包人。
发承包双方应在规定时间内予以确认或提出意见，并办理结算合同价款。如果发包人应扣除的金额超过了应支付的金额，则承包人应在合同解除后的规定时间内将其差额退还给发包人。发承包双方不能就解除合同后的结算达成一致的，按照合同约定的争议解决方式处理。
9.【2020】承包人按合同接受竣工结算支付证书的，可以认为承包人已无权要求（ ）颁发前发生的工程变更。
A.合同工程接收证书
B.质量保证金返还证书
C.缺陷责任期终止证书
D.最终支付证书
【正确答案】A
【优异解析】承包人按合同约定接受了竣工结算支付证书后，应被认为己无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。承包人在提交的最终结清申请中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。
10.【2020】根据《建设工程造价鉴定规范》（GB/T51262-2017），关于鉴定期限的起算，下列说法正确的是（ ）。
A.从鉴定机构函回复委托人接手委托之日起算
B.从鉴定机构面回复委托人接手委托之日的次日计算
C.从鉴定人接收委托人移交证据材料之日起算
D.从鉴定人接收委托人移交证据材科之日起的次日起算
【正确答案】D
【优异解析】鉴定期限的起算。鉴定期限从鉴定人接收委托人按照规定移交证据材料之日起的次日起算。在鉴定过程中，经委托人认可，等待当事人提交、补充或者重新提交证据、勘验现场等所需的时间，不计人鉴定期限。
11.【2020】发包人未按规定程序支付竣工结算款项的，承包人可以（）。
A.催发包人支付
B.获得延迟支付利息的权利
C.直接将工程折价
D.直接将工程拍卖
E.就工程拍卖价获得优先受偿权
【正确答案】ABE
【优异解析】发包人未按照规定的程序支付竣工结算款的，承包人可催告发包人支付，并有权获得延迟支付的利息。发包人在竣工结算支付证书签发后或者在收到承包人提交的竣工结算款支付申请规定时间内仍未支付的，除法律另有规定外，承包人可与发包人协商将该工程折价，也可直接向人民法院申请
将该工程依法拍卖。承包人就该工程折价或拍卖的价款优先受偿。
12.【2020】为保证建设工程仲裁协议有效，合同双方签订的仲裁协议中必须包括的内容有（ ）。
A.请求仲裁的意思表达
B.仲裁事项
C.选定的仲裁员
D.选定的仲裁委员会
E.仲裁结果的执行方式
【正确答案】ABD
【优异解析】仲裁协议的内容应当包括：
1）请求仲裁的意思表示；2）仲裁事项；3）选定的仲裁委员会。
前述三项内容必须同时具备，仲裁协议方为有效。
13.【2019】关于预付款担保的说法，正确的是（ ）。
A.预付款担保的形式必须为银行保函
B 预付款担保的担保金额必须高于预付款
C.在预付款的扣回过程中担保金额保持不变
D 预付款保函在预付款扣回之前必须保持有效
【正确答案】D
【优异解析】A 错误，预付款担保的主要形式为银行保函。B 错误，担保金额通常与发包人的预付款是等值的。C 错误，预付款一般逐月从工程预付款中扣除，担保金额也相应逐月减少。
14.【2019】关于合同价款的期中支付，下列说法正确的是（ ）。
A.进度款支付周期应与发包人实际的工程计量周期一致
B.已标价工程量清单中单价项目结算价款应按承包人确认的工程量计算
C 承包人现场签证金额不应列入期中支付进度款，在竣工结算时一并处理
D.进度款的支付按期中结算价款总额和约定比例计算，一般不低于 60%，不高于 90%
【正确答案】 D
【优异解析】A 错误，进度款支付周期，应与合同约定的工程计量周期一致。B 错误，已标价工程量清单中的单价项目，承包人应按工程计量确认的工程量与综合单价计算，如综合单价发生调整的，以发承包双方确认调整的综合单价计算进度款。C 错误，承包人现场签证和得到发包人确认的索赔金额列入本周期应增加的金额中，列入期中支付进度款。
15.【2019】编制竣工结算文件时，应按国家、省级或行业建设主管部门门的规定计价的是（ ）。
A.劳动保险费
B.总承包服务费
C.安全文明施工费
D 现场签证费
【正确答案】C
【优异解析】措施项目中的总价项目应依据合同约定的项目和金额计算，如发生调整的，以发、承包双方确认调整的金额计算，其中安全文明施工费必须按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算。
16.【2019】根据《建设工程质量保证全管理办法》(建质[2017138 号)，质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（ ）。
A.19% B.2% C.3% D.5%
【正确答案】C
【优异解析】发包人应按照合同约定方式预留质量保证金，质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算额的 3%
17.【2019】发包人收到承包人提交的最终结清申请单,并在规定时间内予以核实后，向承包人签发（ ）。
A.工程接收证书
B.竣工结算支付书
C.缺陷责任期終止证书
D.最终支付证书
【正确答案】D
【优异解析】发包人收到承包人提交的最终结清申请单，并在规定时间内予以核实后，向承包人签发最终支付证书。
18.【2019】根据 2017 版 FIDIC《施工合同条件》关于工程变更的说法，正确的有（ ）。
A.不论何种变更，均须工程师发出变更指令
B.在明确构成工程变更的情况下，承包商享有工期顺延和调价权利，无需再发出索赔通知
C.承包商建议的变更是指承包商基于价值工程主动提出建议而形成的变更
D.对于变更工程:重新确定费率或价格，在没有可供参考依据且缺乏合同约定的条件下，利润率按 5%计取
E.承包商基于价值工程主动提出建议引起的变更批准后，变更永久工程的设计增加的设计费由发包人承担
【正确答案】 ABD
【优异解析】C 错，承包商的建议包括两类：一类是工程师征求承包商的建议；另一类是承包商基于价值工程主动提出的建议；E 错，如果由工程师批准的建议包括对部分永久工程的设计的改变，除非双方另有约定，应当由承包商自费完成该部分工程的设计工作并承担相应的义务。
19.【2018】采用起扣点计算法扣回预付款的正确做法是（ ）。
A.从已完工程的累计合同额相当于工程预付款数额时起扣
B.从已完工成所用的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣
C.从未完工程所需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣
D.从未完工程的剩余合同额相当于工程预付款数额时起扣
【正确答案】C
【优异解析】从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣。
20.【2018】关于发全文明施工费的支付，下列说法正确的是（ ）
A.按工期平均分摊安全文明施工费，与进度款同期支付；
B.按合同建筑安装工程费分摊安全文施工费，与进度款同期支付；
C.在开工后 28 天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的 60%， 其余部分与进度款同期支付；
D.在正式开工前预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的 60%；
【正确答案】C
【优异解析】在开工后 28 天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的 60%，其余部分按照提前安排的原则进行分解，与进度款同期支付。
21.【2018】工程量清单计价项采用单价合同的，工程竣工结算编中一般不允许调整的是（ ）
A.分部分项工程的清单数量
B.安全文明施工费的清单总额
C.已标价工程量清单综合单价
D.总承包服务费清单总额
【正确答案】C
【优异解析】采用单价合同的，在合同约定风险范围内的综合单价应固定不变，并应按合同约定进行计量，且应按实际完成的工程量进行计量。
22.【2018】关于政府投资项目竣工结算的审核，下列说法正确的是（ ）
A.单位工程竣工结算由承包人审核；
B.单项工程竣工结算承包人审核；
C.建设项目竣工结算由发包人委托造价工程师审核；
D.竣工结算文件由发包人委托具有相应资质的工程造价咨询机构审核；
【正确答案】D
【优异解析】国有资金投资建设工程的发包人，应当委托具有相应资质的工程造价咨询企业对竣工结算文件进行审核。
23.【2018】因不可抗力解除合同的，发包人不应向承包人支付的费用是（ ）。
A.临时工程拆除费
B.承包人未交付材料的货款
C.已实施的措施项目应付价款
D.承包人施工设备运离现场的费用
【正确答案】B
【优异解析】发包人除应向承包人支付合同解除之日前已完成工程但尚未支付的合同价款，还应支付下列金额：
（1）合同中约定应由发包人承担的费用。（2）已实施或部分实施的措施项目应付价款。（3）承包人为合同工程合理订购且已交付的材料和工程设备货款。发包人一经支付此项货款，该材料和工程设备即成为发包人的财产。（4）承包人撤离现场所需的合理费用，包括员工遣送费和临时工程拆除、施工设备运离现场的费用。（5）承包人为完成合同工程而预期开支的任何合理费用，且该项费用未包括在本款其他各项费用。
24.【2018】某国内工程合同对欠付价款利息计付标准和付款时间没有约定，当发生欠款事件时，下列利息支付的说法中错误的是（ ）。
A.按照中国人民银行发布的同期各类贷款放利率中的高值计息
B.建设工程已实际交付的，计息日为交付之日
C.建设工程没有交付的，计息日为提交竣工结算文件之日
D.建设工程未交付的，工程价款也未结算的，计息日为当事人起诉之日
【正确答案】A
【优异解析】利率标准。当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利息计算。
25.【2018】编制建设项目竣工决算必须满足的条件包括( )。
A.经批准的初步设计所决定的工程内容已完成
B.单项工程或建设项目竣工结算已完成
C.收尾工程竣工结算已完成
D.预留费用不超过规定比例
E.涉及工程质量纠纷事项已处理完毕
【正确答案】ABDE
【优异解析】编制工程竣工决算应具备下列条件：
（1）经批准的初步设计所确定的工程内容已完成；
（2）单项工程或建设项目竣工结算已完成；
（3）收尾工程投资和预留费用不超过规定的比例；
（4）涉及法律诉讼、工程质量纠纷的事项已处理完毕；
（5）其他影响工程竣工决算编制的重大问题已解决；
26.【2017】关于施工合同工程预付款，下列说法中正确的是（ ）。
A.承包人预付款的担保金额通常高于发包人的预付款
B.采用起扣点计算法抵扣预付款对承包人比较不利
C.预付款的担保金额不会随着预付款的扣回而减少
D.预付款的额度通常与主要材料和构件费用占建安费的比例相关
【正确答案】D
【解析】A 选项应相等；B 选项对承包人有利；C 选项随之减少。
27.【2017】关于施工合同价款的期中支付，下列说法中正确的是（ ）。
A.期中进度款的支付比例，一般不低于期中价款总额的 60%
B.期中进度款的支付比例，一般不高于期中价款总额的 80%
C.综合单价发生调整的项目，其增减费在竣工结算时一并结算
D.发承包双方如对部分计算量结果存在争议，等待争议解决后在支付全部进度款
【正确答案】A
【优异解析】B 选项不高于 90%；C 选项应在本期结算；D 选项若发、承包双方对有的清单项目的计量结果出现争议，发包人应对无争议部分的工程计量结果向承包人出具进度款支付证书。
28.【2017】发包人未按照规定的程序支付竣工结算款的，承包人正确的做法是（ ）。
A.将该工程自主拍卖
B.将该工程折价出售
C.将该工程抵押贷款
D.催告发包人支付，并索要延迟付款利息
【正确答案】D
【优异解析】发包人未按照规定的程序支付竣工结算款的，承包人可催告发包人支付，并有权获得延迟支付的利息。
29.【2017】关于建设项目竣工结清阶段承包人索赔的权力和期限，下列说法中正确的是（ ）。
A.承包人接收竣工结算支付证书后再无权提出任何索赔
B.承包人只能提出工程接收证书颁发前的索赔
C.承包人提出索赔的期限自缺陷责任期满时终止
D.承包人提出索赔的期限自接收最终支付证书时终止
【正确答案】D
【优异解析】承包人按合同约定接受了竣工结算支付证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。承包人在提交的最终结清申请中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终支付证书时终止。
30.【2017】调解是解决工程合同价款纠纷的一种途径，下列关于调解的说法中正确的是（ ）。
A.承包人对调解书有异议的，可以停止施工
B.发承包双方签字认可的调解书不能作为合同的补充文件
C.发承包双方可在合同履行期间协议调换或终止合同约定的调解人
D.调解人的任期在竣工结算经发承包双方确认时终止
【正确答案】C
【优异解析】合同履行期间，发承包双方可以协议调换或终止任何调解人，但发包人或承包人都不能单独采取行动。除非双方另有协议，在最终结清支付证书生效后，调解人的任期即终止。
31.【2017】下列建设工程施工合同无效情况下产生的价款纠纷，法院不予支持的是（ ）。
A.工程竣工验收合格，承包人请求按合同支付工程价款
B.工程竣工验收不合格，但修复后合格，发包人要求承包人承担修复费用
C.工程竣工验收不合格、修复后仍不合格，承包人请求支付工程价款
D.承包人超越资质等级签订施工合同，但竣工前取得相应资质等级，请求按照有效合同处理
【正确答案】C
【优异解析】注意 D 选项，法院不予支持的“按无效合同处理”。
32.【2017】根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，关于工程计量，下列说法中正确的是（ ）。
A.合同文件中规定的各种费用支付项目应予计量
B.因异常恶劣天气造成的返工工程量不予计量
C.成本加酬金合同应按照总价合同的计量规定进行计量
D.总价合同应按实际完成的工程量计算
【正确答案】A
【优异解析】成本加酬金合同按照单价合同的计量规定进行计量；采用工程量清单方式招标形成的总价合同，工程量应按照与单价合同相同的方式计算。采用经审定批准的施工图纸及其预算方式发包形成的总价合同，除按照工程变更规定引起的工程量增减外，总价合同各项目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。
33.【2017】根据建设工程工程量清单计价规范 GB-50500-2013)，关于工程竣工结算的计价原则，下列说法正确的是（ ）。
A.计日工按发包人实际签证确认的事项计算
B.总承包服务依据合同约定金额计算，不得调整
C.暂列金额应减去工程价款调整金额计算，余额归发包人
D.规费和税金应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算
E.总价措施项目应依据合同约定的项目和金额计算，不得调整
【正确答案】ACD
【优异解析】B 选项：总承包服务费应依据合同约定金额计算，如发生调整的，以发承包双方确认调整的金额计算；E 选项：措施项目中的总价项目应依据合同约定的项目和金额计算；如发生调整的，以发承包双方确认调整的金额计算。
34.【2017】发包人对工程质量有异议，竣工结算仍应按会同约定办理的情形有（ ）。
A.工程已竣工验收的
B.工程已竣工未验收，但实际投入使用的
C.工程已竣工未验收且未实际投入使用的
D.工程停建，对无质量争议的部分
E.工程停建，对有质量争议的部分
【正确答案】ABD
【优异解析】发包人对工程质量有异议，拒绝办理工程竣工结算的:
(1)已经竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程，其质量争议按该工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理；
(2)已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工、停建工程的质量争议，双方应就有争议的部分委托有资质的检测鉴定机构进行检测，根据检测结果确定解决方案，或按工程质量监督机构的处理决定执行后办理竣工结算，无争议部分的竣工结算按合同约定办理。
35.【2016】施工合同价款纠纷处理中，一方当事人拒不履行，另一方当事人可以请求人民法院执行的文书是( )。
A.和解协议书
B.造价认定书
C.行政调解书
D.仲裁调解书
【正确答案】D
【优异解析】本题考查的是合同价款纠纷的处理。当事人应当履行发生法律效力的法院判决或裁定、仲裁裁决、法院或仲裁调解书；拒不履行的，对方当事人可以请求人民法院执行。
36.【2016】关于工程量清单计价方式下竣工结算的编制原则，下列说法中正确的是( )。
A.措施项目费按双方确认的工程量乘以已标价工程量清单的综合单价计算
B.总承包服务费按已标价工程量清单的金额计算，不应调整
C.暂列金额应减去工程价款调整的金额，余额归承包人
D.工程实施过程中发承包双方已经确认的工程计量结果和合同价款，应直接进入结算
【正确答案】D
【优异解析】本题考查的是竣工结算。选项 A 属措施项目中的单价项目；选项 B，总承包服务费应依据合同约定金额计算，如发生调整的，以发承包双方确认调整的金额计算；选项 C，有余额归发包人。
37.【2016】已知某建筑工程施工合同总额为 8000 万元，工程预付款按合同金额的 20%计取，主要材料及构件造价占合同额的 50%。预付款起扣点为（ ）万元。
A.1600 B.4000 C.4800 D.6400
【正确答案】C
【优异解析】本题考查的是预付款及期中支付。起扣点的累计完成工程金额=承包工程合同总额-工程预付款总额/主要材料及构件所占比重=8000-8000×20%/50%=4800 万元。
38.【2016】由发包人提供的工程材料、工程设备的金额，应在合同价款的期中支付和结算中予以扣除，具体的扣除标准是( )。
A.按签约单价和签约数量
B.按实际采购单价和实际数量
C.按签约单价和实际数量
D 按实际采购单价和签约数量
【正确答案】A
【优异解析】本题目参考的是预付款及期中支付。由发包人提供的材料、工程设备金额，应按照发包人签约提供的单价和数量从进度款支付中扣出，列入本周期应扣减的金额中。
39.【2016】建设工程最终结清的工作事项和时间节点包括：①提交最终结清申请单；②签发最终结清支付证书；③签发缺陷责任期终止证书；④最终结清付款；⑤缺陷责任期终止。按时间先后顺序排列正确的是( )。
A.⑤③①②④
B.①②④⑤③
C.③①②④⑤
D.①③②⑤④
【正确答案】A
【优异解析】本题考查的是最终结清。所谓最终结清，是指合同约定的缺陷责任期终止后，承包人已按合同规定完成全部剩余工作且质量合格的，发包人于承包人结清全部剩余款项的活动。最终结清顺序；最终结清申请单、最终支付证书、最终结清付款。
40.【2016】建设工程已实际交付，但施工合同没有约定付款时间，则拖欠工程款利息的起算日期为( )。
A.提交竣工结算文件之日
B.确认竣工结算文件之日
C.竣工验收合格之日
D.工程实际交付之日
【正确答案】D
【优异解析】本题考查的是合同价款纠纷的处理。利息从应付工程价款之日计付。当事人付款时间没有约定或这约定不明的，下列时间视为应付款时间：建设工程已实际交付的，为交付之日；建设工程没有交付的，魏提交竣工结算文件之日；建设工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。
41.【2016】承包人应在每个计量周期到期后，向发包人提交已完工程进度款支付申请，支付申请包括的内容有（ ）。
A.累计已完成的合同价款
B.本期合计完成的合同价款
C.本期合计应扣减的金额
D.累计已调整的合同金额
E.预计下期将完成的合同价款
【正确答案】ABC
【解析】本题考查的是预付款及期中支付。承包人应在每个计量周期到期后向发包人提交已完工程进度款支付申请一式四份，详细说明此周期认为有权得到的款额，包括分包人已完工程的价款。支付申请的内容包括： (1)累计已完成的合同价款；(2)累计已实际支付的合同价款；(3)本周期合计完成的合同价款；（4）本周期合计应扣减的金额； (5)本周期实际应支付的合同价款。
42.【2016】工程造价咨询人开展工程造价司法鉴定工作时，正确的做法有（ ）。
A.应按仲裁、诉讼程序和要求进行鉴定
B.应依法出庭接受鉴定项目方当事人对鉴定意向书的质询
C.应自行收集适用于鉴定项目的工程造价信息
D.应自行对现场进行勘验
E.是鉴定项目一方当事人、代理人的，应自行回避 此知识点有变化，以 19 版教材为准
【正确答案】ABCE
【优异解析】本题考查的是合同价款纠纷的处理。选项 A 正确，工程造价咨询人接受委托，提供工程造价司法鉴定服务，除应符合本规范的规定外，应按仲裁、诉讼程序和要求进行，并符合国家关于司法鉴定的规定；选项 B 正确，工程造价咨询人应当依法出庭接受鉴定项目当事人对工程造价司法鉴定意见书的质询；选项 C正确，工程造价咨询人进行工程造价鉴定工作，应自行收集以下（但不限于）鉴定资料： （1）适用于鉴定项目的法律、法规、规章、规范性文件以及规范、标准、定额；(2)鉴定项目同时期同类型工程的技术经济指标及其各类要素价格等 ；选顶 D 错误，根据鉴定工作需要现场勘验的，工程造价咨询人应提请鉴定项目委托人组织各方当事人对被鉴定项目所涉及的实物标的进行现场勘验，选项 E 正确，接受工程造价司法鉴定委托的工程造价咨询人或造价工程师如是鉴定项目一方当事人的近亲属或代理人、咨询人以及其他关系可能影响鉴定公正的，应当自行回避。
43.【2015】下列文件和资料中，可作为建设工程工程量计量依据的是( )。
A.造价管理机构发布的调价文件
B.造价管理机构发布的价格信息
C.质量合格证书
D.各种预付款支付凭证
【正确答案】C
【优异解析】工程计量的依据包括：工程量清单及说明;合同图纸;工程变更令及其修订的工程量清单;合同条件;技术规范;有关计量的补充协议;质量合格证书等。
44.【2015】根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，发包人应在工程开工后的 28 天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的( )。
A.30% B.40% C.50% D.60%
【正确答案】D
【优异解析】发包人应在工程开工后的 28 天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的 60%，其余部分按照提前安排的原则进行分解，与进度款同期支付。
45.【2015】关于建筑安装工程结算的编制，下列说法中正确的是( )。
A.采用固定总价合同的，暂列金额不得调整
B.采用固定总价合同的，税率可不按政府部门新公布的税率调整
C.规费应按县级建设主管部门规定的费率计算
D.现场签证费用应依据发承包双方签证资料确认的金额计算
【正确答案】D
【优异解析】在工程竣工结算时，其他项目应按下列规定计价：1)计日工应按发包人实际签证确认的事项计算;2)暂估价应按发承包双方按照《建设工程 工程量清单计价规范》的相关规定计算;3)总承包服务费应依据合同约定金额计算，如发生调整的，以发承包双方确认调整的金额计算;4)施工索赔费用应依据 发承包双方确认的索赔事项和金额计算;5)现场签证费用应依据发承包双方签证资料确认的金额计算;6)暂列金额应减去工程价款调整(包括索赔、现场签证) 金额计算，如有余额归发包人。
46.【2015】关于建设工程竣工结算审核，下列说法中正确的是( )。
A.非国有企业投资的建设工程，不应委托工程造价咨询机构审核
B.国有资金投资的建设工程，应当委托工程造价咨询机构审核
C.承包人不同意造价咨询机构的结算审核结论时，造价咨询机构不得出具审核报告
D.工程造价咨询机构的核对结论与承包人竣工结算文件不一致的，以造价机构核对结论为准
【正确答案】B
【优异解析】国有资金投资建设工程的发包人，应当委托具有相应资质的工程造价咨询企业对竣工结算文件进行审核，并在收到竣工结算文件后的约定期限内向承包人提出由工程造价咨询企业出具的竣工结算
47.【2015】关于建设工程施工合同价款纠纷的处理，下列说法中正确的是( )。
A.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，承包人支付修复费用的要求应予支持
B.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，修复费用应由承包人承担
C.竣工验收不合格，多次修复后仍不合格的，发包人应酌情给予承包人部分人修复费用
D.安装后发现加工设备存在质量问题，但承包人参与进场验收的，发包人不应支付承包人设备拆除、重新安装的费用
【正确答案】B
【优异解析】建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。建设工程施工合同无效，且建设工 程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理：(1)修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持;(2)修复后的建设工 程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。
48.【2015】关于工程造价咨询人从事工程造价鉴定工作，下列做法中正确的是( )。
A.不需收集施工过程中的施工组织、质量、工期等资料
B.可以安排经验丰富的造价员独立承担鉴定工作
C.应收集鉴定项目同时期、同类型工程的技术经济指标
D.工程造价鉴定书中可不对鉴定过程中使用的技术手段进行描述
【正确答案】C
【优异解析】工程造价咨询人进行工程造价鉴定工作，应自行收集以下(但不限于)鉴定资料：1)适用于鉴定项目的法律、法规、规章、规范性文件以及规 范、标准、定额;2)鉴定项目同时期同类型工程的技术经济指标及其各类要素价格等。3)工程造价咨询人收集鉴定项目的鉴定依据时，应向鉴定项目委托人提出 具体书面要求，其内容包括：①与鉴定项目相关的合同、协议及其附件;②相应的施工图纸等技术经济文件;③施工过程中施工组织、质量、工期和造价等工程资 料;④存在争议的事实及各方当事人的理由;⑤其他有关资料。
49.【2015】采用工程量清单计价的工程，在办理建设工程结算时，工程量计算的原则和方法有( )。
A.不符合质量要求的工程不予计量
B.应按工程量清单计量规范的要求进行计量
C.无论何种原因，超出合同工程范围的工程均不予计量
D.因承包人原因造成的返工工程不予计量
E.应按合同的约定对承包人完成合同工程的数量进行计算和确认
【正确答案】ADE
【优异解析】工程计量的原则包括下列三个方面：(1)不符合合同文件要求的工程不予计量;(2)按合同文件所规定的方法、范围、内容和单位计量;(3)因承包人原因造成的超出合同工程范围施工或返工的工程量，发包人不予计量。
上一篇：一级造价师《建设工程技术与计量》（安装工程）章节习题及答案 ...
下一篇：没有了
下一篇：没有了
最新面授课程
最新文章